工程变更导致的损失怎么办

发布时间:2019-11-17   来源:工程建筑    点击:   
字号:

【www.zzftf.com--工程建筑】

由于工程发包人的失误,要求工程变更,经常导致承包人损失,相信有很多人想问工程变更导致的损失怎么办,其实小编也有疑问,接下来,就跟着小编一起去了解了解“工程变更导致的损失怎么办”这个问题,相信看过后您会有所了解。

目前,国内建筑市场竞争激烈,各个承包人为了争揽工程,往往只能忍气吞声,发包人也抓住了承包人的心理,“你不干他干,总有干的”,以致很多承包人在遭遇工程变更导致的损失时,往往不敢提出索赔请求,这样只能导致自身吃亏。承包人在遭遇损失时,应该果断提出索赔要求,积极维护自身权益。

工程变更可导致承包人损失

在建筑工程中,因发包人的原因导致的工程变更,往往会导致承包人的工程量增大、工期延误等,从而造成损失。一般情况下,可能导致承包人损失的常见工程变更有:

1、设计图纸与工作量表中的要求不符设。如尺寸、大小有误需要修改,导致工程量增加。

2、现场施工条件与设计图纸要求相差较大,大幅度地增加了工作量。

3、设计变更。在施工途中,发包人修改设计图,到承包人增加了工程量,工期延误。

4、业主已批准施工进度计划,要求加速施工,应付赶工费。

需要注意的,因发包人原因导致的工程变更不限以上所述情形,在实际建筑工程中,会有各种各样的情形,如冬季、雨季、夜间施工增加费等,承包人应当根据实际情况,提出相应的索赔要求。

怎样索赔

工程变更导致损失的,承包人在大部分情况下,都可以通过以下方式处理索赔事宜:

1、建筑工程合同有约定的,从约定处理。承包人与发包人双方按照合同协商赔偿事宜即可。

2、合同无约定或约定不明的,承包人可与发包人进行协商赔偿事宜。协商,是解决纠纷的有力方式,双方根据实际情况妥善处理赔偿事宜,是最好的情况。

3、协商进行工程造价鉴定。双方当事人对工程变更的工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。,或者直接委托工程造价鉴定机构进行工程造价鉴定,最终确定赔偿的款项。

4、到法院立案起诉,通过法律途径追偿。在无法协商或协商不成的情况下,收集证据资料,委托建筑工程律师到法院起诉追偿,是最后的选择也是最好的选择,往往可以争取到最大的赔偿金额。

因此,对承包人而言,要是因为发包人的原因导致工程变更,从而遭受损失的,最好积极主动提出索赔要求,干了多少活就拿多少钱,否则就只能自身吃亏了。倘若是赔偿事宜仍然心存忧虑的,先向专业建筑工程律师进行咨询不失为一个好办法。

本文来源:http://www.zzftf.com/baike/230607/