【www.zzftf.com--建设工程】
在建设工程中，双方当事人需要履行各自的义务。如果承包人停工的，是会带来一定损失的，有时候停工是因为发包人的原因，那么，因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗?下面，小编详细为您介绍具体内容。
发包人出现拖延支付进度款、进行工程变更或未及时提供原材料等情况时，极易导致建筑工程停工，一旦承包人因此不得不停工的，必然会遭受损失。这种情况下，承包人就要及时向发包人提出索赔要求，积极主动地进行索赔。
在实践中，因为发包人原因导致工程停工的情形很多，常见的主要有以下几种情形：
1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工。
2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工。
3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工。
4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工。
这对建筑工程承包人而言，一旦因发包人原因而不得不停工的，可以要求发包人承担违约责任，赔偿相应的损失。
一般存在以下几种可要求赔偿的情况：
1、建筑工程合同对停工责任有约定，承包人可以按照约定，要去发包人承担违约责任，如支付违约金。
2、若合同无约定或约定不明的，承包人可以依法索偿。
根据合同法及相关司法解释的规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
3、双方就赔偿事宜协商不成的，承包人可以收集证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式追偿。
事实上，出现停工情况的，对双方当事人而言，最好的解决方式就是协商，成本低、见效快。要是承包人与发包人进行协商时，发现其没有协商诚意，甚至一拖再拖的，建议尽早向专业建筑工程律师咨询，积极采取法律措施索取赔偿。
以上就是小编为您整理的内容，如果是因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿，具体的赔偿数额，需要根据承包人的实际情况来确定，人民法院需要根据事实和法律作出判决。更多的问题可以咨询我们的律师。
